郑州客运段新乡乘务中心车队生产房大修工程施工总价承包发包公告
2023-09-13
1. 发包条件
郑州客运段新乡乘务中心车队生产房大修工程已由中国铁路郑州局集团有限公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：河南省新乡市。
2.2项目概况：
屋面治漏；内外墙涂料，天棚走廊吊顶、其他区域涂料，套装门、彩铝窗，一层地面铺地板砖、其他区域利旧，卫生盥洗间按标准大修；室外围墙粉刷，水、电等设施配套。
2.3发包范围：郑州客运段新乡乘务中心车队生产房大修工程施工图的所有内容。
2.4工期：计划工期60日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：SCFSG-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2021年～2022年（近2年）中平均营业收入不应小于200万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023 年9月13日至 2023 年 9月18日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），(登录后查看)下载发包文件。
4.2 发包文件每套售价50元，售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
郑州客运段新乡乘务中心车队生产房大修工程已由中国铁路郑州局集团有限公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：河南省新乡市。
2.2项目概况：
屋面治漏；内外墙涂料，天棚走廊吊顶、其他区域涂料，套装门、彩铝窗，一层地面铺地板砖、其他区域利旧，卫生盥洗间按标准大修；室外围墙粉刷，水、电等设施配套。
2.3发包范围：郑州客运段新乡乘务中心车队生产房大修工程施工图的所有内容。
2.4工期：计划工期60日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：SCFSG-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2021年～2022年（近2年）中平均营业收入不应小于200万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023 年9月13日至 2023 年 9月18日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），(登录后查看)下载发包文件。
4.2 发包文件每套售价50元，售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目
-
浙江三澳核电项目2#BMX等子项管件框架采购公告项目收藏 2025-04-28
-
中粮九江安徽传感器竞价项目采购公告项目收藏 2025-04-27
-
昆明渝润水务有限公司十三厂2#气水反冲空气悬浮风机维修项目招标公告项目收藏 2025-04-27
-
2025年中国联通林芝市分公司增设消防设施及改造项目询比采购公告项目收藏 2025-04-27
-
中节能兆盛环保有限公司加药系统设备采购2025019JYXT(二次)采购公告项目收藏 2025-04-27
电话
