招标信息

2024-2026年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目招标公告

2024-09-30

1．招标条件

2024-2026年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目（以下简称“本项目”）已由四川高速公路建设开发集团有限公司以《关于雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目招标方案的批复》（川高路函【2024】499号）批准实施。资金来源为雅西高速公路通行费收入。项目法人为四川雅西高速公路有限责任公司，项目已具备招标条件，现由项目法人作为招标人(以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 工程概况：

雅西高速公路位于四川省西南部的雅安市和凉山州，起于雅安雨城区对岩镇，经荥经、汉源、石棉，止于凉山彝族自治州冕宁县泸沽镇，路线全长240公里。全路段包括各型隧道共计25.5座，外电线路全长118.52公里(其中35KV线路34.117公里，10KV线路84.403公里)，变电站（及配电房）70个（详见公告附件）。

2.2招标范围

本次招标范围为2024-2026年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目，标段范围内的主要工作内容（资质范围内，但不限于，具体工程数量见第五章“工程量清单”）：

（1）按照相关法规要求配备人员按规定定期对变电站设备进行检修。

（2）按照相关规范要求对雅西高速公路所有场外供电线路、用电点及沿线设施设备进行巡查和状态检测，对影响电力使用安全的情况及时进行调整和维护，并形成完整的巡查报告。

（3）每年定期对变压器及其它需要检测的高压设施设备进行检测，并出具检测报告。

（4）沿线场外电力线路及设施设备出现故障时，立即到现场进行检修至正常供电。

（5）负责线路、配件及相关设施设备的调整、更换和安装。其中线路设施设备的安装费均包含在报价中。

（6）除以“时间为周期”的日常维修外，还应根据“设备状态”和“天气状态”进行专项巡视和检测、以及相应的维修工作。

（7）完善配置必要的防护栅栏和各种安全标示、警示牌，以保证用电线路的安全和不危及他人生命健康。

（8）出现重大灾害事故时，配合业主对损毁的场外电力线路及设施设备进行抢修。

2.3 标段划分及计划工期

2.3.1标段划分

本招标项目划分为1个标段，标段号为Wp。

2.3.2计划工期

合同总期限为36个月，在每一年度发包人都会对承包人的维护服务进行考核，如果承包人提供的维护服务经考核不合格，发包人有权终止合同并按照承包人违约进行处理。但在新的承包人未进场前，本合同的承包人有义务继续承担服务工作，其费用按签订的合同价格予以支付。

3．投标人资格要求

3.1 投标人资格条件：

1、资格要求

具有独立法人资格，持有有效的营业执照、有效的安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

2、资质要求

具有国家能源局各监管部门颁发的三级及以上承修类承装（修、试）电力设施许可证；

3、业绩要求

近 3 年（2021 年7月1日至今，以合同协议书签订时间为准）独立承担过2个及以上电力线路新建或维护工程项目业绩（其中至少包含1个35KV及以上电力线路项目）。

4、人员、设备等方面具有相应的能力。

5、信誉要求

（1）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。

（2）在国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。

（3）在 2021 年7月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。

注：第（1）～（2）项以招标人在上述网站核查的投标截止时间投标人信息内容为准，（3）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4．招标文件的获取 

4.1 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于2024年  10 月 01日  00时  00分～2024年  10  月 24日  00 时 00 分下载招标文件及图纸电子版。


本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411

相关项目