荥经县牛背山景区基础设施改造项目(第二次)(项目名称)/标段施工招标公告
2024-11-29
1.招标条件：
1.1本招标项目荥经县牛背山景区基础设施改造项目（项目名称）已由荥经县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以
荥经县发展和改革局关于荥经县牛背山景区基础设施改造项目可行性研究报告的批复、荥发改投资〔2019〕76号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由荥经县发展和改革局、荥经县交通运输局（批准机关名称）以荥经县发展和改革局、荥经县交通运输局关于荥经县牛背山景区基础设施改造项目初步设计及概算的批复、荥发改投资〔2019〕76号（批文名称及编号）批准，项目业主为荥经县文化广播电视体育和旅游局，建设资金来自（资金来源）争取中央预算内资金、地方配套资金及业主自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为荥经县文化广播电视体育和旅游局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，核准（招标事项核准文号为荥发改投资〔2019〕76号）的招标组织形式为☐自行招标。☑委托招标。
2.项目概况与招标范围：
2.1标段划分：施工一个标段
2.2建设地点：荥经县牛背山镇双林村
2.3建设内容及规模：改造提升牛背山景区至S43连接道路8034米，以及标识标牌、环保等配套基础设施。（注：本项目第一次施工单位招标于2020年8月完成，截至2021年5月，施工单位未按期完成项目建设内容，经四川省荥经县人民法院民事判决，于2023年1月与施工单位解除合同，为按要求和质量顺利完成牛背山景区配套服务设施建设，打通景区串联道路，构建旅游景区环线，全力提升旅游保障能力，为游客提供更加惬意的旅游享受。本次招标为继续启动实施荥经县牛背山景区基础设施改造项目，完成剩于工程量。因2023年初，“大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目”进场施工，“荥经县牛背山景区基础设施改造项目”道路是必经之路，施工期间已碾压损毁“荥经县牛背山景区基础设施改造项目”道路的路面、水稳层及路沿石等。大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目预计今年底完工并修复施工期间碾压损毁道路路面、水稳层及路沿石后退场，本项目招标完成后，施工单位须等“大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目”完工并退场后才可进场施工，需完成工程内容以本次招标工程量清单为准。）
2.4计划工期：270日历天
2.5招标范围：本项目施工图（部分）和工程量清单所示范围内的全部内容。
3.投标人资格要求：
3.1本次招标要求投标人须具备资质，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
近/年已完成/个及以上的类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
类似项目是指：/。
3.2本次招标☐接受☑不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.3投标人应在四川省交通运输行政主管部门进行信用等级登记工作。本项目对投标人信用等级的最低要求为C级及以上级。每个投标人最多可对1（具体数量）个标段投标；被招标项目四川省交通运输行政主管部门评为C级及以上级信用等级的投标人，最多可对1（具体数量）个标段投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。
4.招标文件的获取：
4.1凡有意参加投标者，请于2024年11月30日00时00分至2024年12月04日23时59分下载。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
1.1本招标项目荥经县牛背山景区基础设施改造项目（项目名称）已由荥经县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以
荥经县发展和改革局关于荥经县牛背山景区基础设施改造项目可行性研究报告的批复、荥发改投资〔2019〕76号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由荥经县发展和改革局、荥经县交通运输局（批准机关名称）以荥经县发展和改革局、荥经县交通运输局关于荥经县牛背山景区基础设施改造项目初步设计及概算的批复、荥发改投资〔2019〕76号（批文名称及编号）批准，项目业主为荥经县文化广播电视体育和旅游局，建设资金来自（资金来源）争取中央预算内资金、地方配套资金及业主自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为荥经县文化广播电视体育和旅游局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，核准（招标事项核准文号为荥发改投资〔2019〕76号）的招标组织形式为☐自行招标。☑委托招标。
2.项目概况与招标范围：
2.1标段划分：施工一个标段
2.2建设地点：荥经县牛背山镇双林村
2.3建设内容及规模：改造提升牛背山景区至S43连接道路8034米，以及标识标牌、环保等配套基础设施。（注：本项目第一次施工单位招标于2020年8月完成，截至2021年5月，施工单位未按期完成项目建设内容，经四川省荥经县人民法院民事判决，于2023年1月与施工单位解除合同，为按要求和质量顺利完成牛背山景区配套服务设施建设，打通景区串联道路，构建旅游景区环线，全力提升旅游保障能力，为游客提供更加惬意的旅游享受。本次招标为继续启动实施荥经县牛背山景区基础设施改造项目，完成剩于工程量。因2023年初，“大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目”进场施工，“荥经县牛背山景区基础设施改造项目”道路是必经之路，施工期间已碾压损毁“荥经县牛背山景区基础设施改造项目”道路的路面、水稳层及路沿石等。大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目预计今年底完工并修复施工期间碾压损毁道路路面、水稳层及路沿石后退场，本项目招标完成后，施工单位须等“大熊猫国家公园废弃矿山生态修复项目”完工并退场后才可进场施工，需完成工程内容以本次招标工程量清单为准。）
2.4计划工期：270日历天
2.5招标范围：本项目施工图（部分）和工程量清单所示范围内的全部内容。
3.投标人资格要求：
3.1本次招标要求投标人须具备资质，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
近/年已完成/个及以上的类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
类似项目是指：/。
3.2本次招标☐接受☑不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.3投标人应在四川省交通运输行政主管部门进行信用等级登记工作。本项目对投标人信用等级的最低要求为C级及以上级。每个投标人最多可对1（具体数量）个标段投标；被招标项目四川省交通运输行政主管部门评为C级及以上级信用等级的投标人，最多可对1（具体数量）个标段投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。
4.招标文件的获取：
4.1凡有意参加投标者，请于2024年11月30日00时00分至2024年12月04日23时59分下载。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411
此项目登录后查看联系方式
相关项目
-
中粮九江安徽传感器竞价项目采购公告项目收藏 2025-04-27
-
昆明渝润水务有限公司十三厂2#气水反冲空气悬浮风机维修项目招标公告项目收藏 2025-04-27
-
2025年中国联通林芝市分公司增设消防设施及改造项目询比采购公告项目收藏 2025-04-27
-
中节能兆盛环保有限公司加药系统设备采购2025019JYXT(二次)采购公告项目收藏 2025-04-27
-
中交建筑新四公局三亚护理学院(一期)YC3-2-2地块项目栏杆材料询价采购公告项目收藏 2025-04-27
电话
