招标信息

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标宁夏华电曹洼一二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目，项目业主为华电（宁夏）能源有限公司六盘山分公司，资金已落实。其中宁夏华电曹洼一二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目专业分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开竞争性谈判招标, 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。

该项目资金已落实，已具备招标采购条件。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于曹洼一期（脱烈堡）、二期（宋家窑）风电场项目位于海原县东南部丘陵顶部的 平坦区域，风电场中心距离海原县的直线距离约为 23km，场区范围内平均海拔高度约为1750~2050m。

2.2 工程概况及标段概况

宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目（以下简称EPC总承包项目），本次招标标段为宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目建安工程5标段专业分包。本标段新建35kV集电线路长约30 km。

2.3 工期要求

宁夏华电曹洼一二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目建安工程5标段专业分包计划暂定于2025年5月10日现场开工，具体以甲方或监理正式下达的开工令为准，2025年10月15日前竣工。

2.4 质量要求

宁夏华电曹洼一二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电EPC总承包项目建安工程5标段专业分包质量要求：

1）本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求；

2）建筑分项工程合格率100％，建筑单位工程优良率达95％。安装、调试合格率100％。安装单位工程优良率达95%以上；

3）不发生任何质量事故或永久性缺陷实现高标准投产；

4）实现高标准投产，创行业优质工程奖；

5）按照技术协议要求性能标准投运；

6）不发生任何质量事故或永久性缺陷实现高标准投产；

7）实现高标准投产，创行业优质工程奖。

2.5 采购范围

采购范围及标段划分（包含但不限于）：

1. 集电线路基础工程

（1）新建35kV集电线路长约30 km（含新建铁塔、导线、金具、地线、绝缘子、跌落、光缆等），除箱变高压侧引上线路杆塔及线路终端杆塔引下线接入开关柜采用电缆直埋敷设外，在走廊受限、杆塔基础施工困难、线路钻越时导线对地安全距离不够、不利于架空线路运行维护及景观要求较高的地区采用电缆敷设方式。

（2）新建35kV集电线路长约30 km基础包括但不限于场地平整、土石方开挖，回填，余土处理，地基处理，基础混凝土浇筑，钢筋制作安装，地脚螺栓材料安装，防雷接地，基础防腐，集电线路基础施工及施工场地复垦等；

2. 集电线路安装工程

（1）风场区集电线路约30km，电缆直埋约2.3km，包括但不限于穿越、跨越各种障碍物，集电线路每基铁塔加装防鸟刺、驱鸟器、设置三牌，跨越引流线应增加相序绝缘护套，导线、地线防振措施为全线安装防振锤，地埋电缆做好电缆终端接头（含相关试验）；包括但不限于集电线路的采购、安装、试验、调试、电缆冷缩接头（含延长管）、有机无机防火堵料、防火涂料等；

架空线路全线架设地线，在门型电杆头部架设镀锌钢绞线，另外结合通信要求，采用OPGW兼作地线；在铁塔头部架设OPGW兼作地线。

3.其他：

（1）现场储存管理、施工（含施工前期准备）、调试、竣工验收；场内集电线路的施工及验收；负责配合升压站的衔接、配合、协调工作；配合工程所有手续办理；重大方案评审现场评审包括但不限于吊装等；配合本工程相关的各专项验收、安全质量监督检查验收、并网及相关手续办理；工程资料档案整理、移交及档案专项验收等全部工作、移交以及质保期内的服务，并达到发包人达标投产要求、通过项目验收、劳动安全与工业卫生、送电前电网验收、移交生产验收、达标投产验收。承包人负责临时堆场及材料的卸车与保管，以满足材料到场进度要求，同时也包括所有必要工程消缺、材料、备品备件、安全生产专用工具、消耗品以及相关的技术资料等，具体内容如下：

4.设备及材料采购范围（包含但不限于）：

（1）电缆头（含中间头、终端头、防爆盒，备品备件每种规格2套）；光缆（OPGW）；终端塔电缆上塔平台；导（地）线及附件；电缆冷缩接头、跌落开关（隔离开关）防风型、铁塔、地脚螺栓、金具、绝缘子、架空线、跌落、光缆、导线、绝缘护套、防鸟刺、防震锤、接地装置、接地线、光纤、避雷器、电缆等下线等附件采购。

（2）本项目所有材料，承包方负责卸货、到货验收、现场保管、二次倒运（含堆场）、相关质量及安全问题、各方协调、指导安装等；

（3）工程环保及工程绿化有关的物品，以及本工程竣工移交前所发生的风电场运行、维护物品，均由承包人负责采购；

（4）工程竣工验收前施工及生活用电、用水由承包人支付费用；

（5）其他设备：安全围栏、设备标识牌、安全标识牌、消防器材（按照华电集团公司新能源电力企业安全配置规范要求执行）。

以上所有费用包含在综合费用单价中，如投标人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任，发包人有权委托第三方或自行解决，并不免除投标人的协调责任，且由此产生的费用发包人有权从应支付投标人的合同总价款中直接扣除。

说明：本工程在施工期间，若中标单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工。

3. 响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.1.2 企业资产（财务要求）：投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提供近3年财务会计报表或相关财务说明资料。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有机电或建筑专业二级建造师或中级职称及安全B证，本单位注册，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

（2）项目技术负责人的资格要求：具有机电或建筑专业二级建造师证或中级职称。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：安全C证。

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员证。

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有风电发电项目或类似工程施工业绩2项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4. 竞争性谈判文件的获取

4.1符合上述资质条件要求的，请于2025年3月17日至2025年3月21日前，每日上午8:30时至下午17:00时……获取。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2025 年3月26日 10时 00 分。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411