招标信息

本招标项目为中国电信四川公司2025年干线电源项目设计服务（招标编号：SCDX-GZZXZB2025005）,招标人为中国电信股份有限公司四川分公司，项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。本次招标采用电子招标方式实施。

2.1项目概况:

本次集中招标需求事项范围为中国电信四川公司2025年干线电源项目设计服务，采购内容为省公司枢纽楼及21个市州核心机房干线配套电源建设提供工程设计服务，干线配套电源建设包含变配电、开关电源、高压直流、不间断电源、蓄电池、空调、机柜、列柜、电力电缆等的新建、扩容、改造工程。涉及两类机房配套电源设施设备的设计服务，具体包括：

第一类：省管机房的配套电源设施设备的设计服务，含成都核心枢纽局、IDC机房的变配电、开关电源、高压直流、不间断电源、蓄电池、空调、机柜、列柜、电力电缆等的新建、扩容、改造工程。

第二类：市州干线机房的配套电源设施设备的设计服务，含变配电、开关电源、高压直流、不间断电源、蓄电池、空调、机柜、列柜、电力电缆等的新建、扩容、改造工程。

本工程项目的设计服务内容包括上述项目工程设计工作及滚动规划支撑工作，并在本期工程建设基础提出相关滚动建设规划技术方案。

服务地点：四川省。

★本次集中招标事项设计服务质量标准要求：合格★。具体服务标准及要求详见招标文件“第五章发包人要求”。

本次集中招标事项预估采购需求的标准设计费金额为429.3万元人民币（含税），预估规模金额为按标准费率及上限折扣(65%)的计算值279.045万元（含税）。

标准设计费根据“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的标准”（计财[2002]10号）和发改价格[2015]299号“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”确定的取费标准计算得到的标准设计费用进行计取。

……

2.2★本项目执行周期：自合同签订之日起至2025年12月31日。★具体项目计划工期：以订单实际工期为准。

2.3标段及份额划分：本项目不划分标包，不划分份额，中标人数量为1名，份额100%。

2.4本次集中招标事项在国家标准计取的标准设计费基础上按折扣方式进行报价，最高限价按照折扣上限执行：报价折扣上限为标准取费的65%，★投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决★

标准设计费根据“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的标准”（计财[2002]10号）和发改价格[2015]299号“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”确定的取费标准计算得到的标准设计费用100%进行计取。

★2.5本项目服务质量标准要求：合格。★具体服务标准及要求详见“第五章发包人要求”。

★3.1投标人资格要求如下：★

3.1.1主体资格：投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

3.1.2投标人须具备住房和城乡建设部颁发的有效期内的工程设计资质证书电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上或电子通信广电行业（通信工程）乙级及以上或工程设计综合资质；（或《建设工程企业资质管理制度改革方案》中明确的有效期内的同等及以上等级资质）

3.1.3有效业绩：投标人具备2022年1月1日至招标公告发布之日前同类（电源（或空调）工程或数据中心）设计服务业绩，累计合同金额在200万元及以上。

3.1.4本项目不接受联合体投标。

3.1.5本项目不接受转包、分包。

★3.2投标人不得存在下列情形之一：★

3.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3.2.2被依法暂停或取消投标资格的；

3.2.3被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.2.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.2.5在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

3.2.6在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

3.2.7在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

3.2.8被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

3.2.9为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

3.2.10为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

3.2.11为本招标项目的代建人；

3.2.12为本招标项目的招标代理机构；

3.2.13与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

3.2.14与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

3.2.15被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

3.2.16其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

3.2.17被纳入电信和互联网行业网络安全风险警示企业名单，且该企业或其涉及惩戒的产品和服务在采购项目投标截止时间在惩戒期间内的；

3.2.18投标人存在在投标截止日前二年内因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录；

3.2.19法律法规、招标文件限定的其他情形。

★3.3投标人控股和管理关系限制要求如下：★

3.3.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标；

3.3.2投标人的主要管理人员（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务）在参与本招标项目的其他投标人单位中有担任主要管理职务的（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务），该两家投标人不得参加同一标段/包投标或未划分标段/包的同一招标项目投标；

3.3.3法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

6.1招标文件获取时间：2025年4月15日00时00分00秒至2025年4月21日23时59分59秒（北京时间，下同）。

联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411