招标信息

国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程已批准建设，项目业主为国能（白水）新能源有限公司，资金已落实。EPC总承包单位为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，建设资金来源为企业自筹，出资比例100%。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目35kV集电线路二工区专业分包进行竞争性谈判（公开）。

该项目资金已落实，具备招标采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省渭南市白水县

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程（以下简称“本项目”或“本工程”），本项目分两期实施，两期同时开工，其中一期5万千瓦风电项目拟安装8台单机容量为6.25MW的风力发电机组，二期15万千瓦风电项目拟安装24台单机容量6.25MW的风力发电机组；国能白水一期5万千瓦风电项目与国能白水二期15万千瓦风电项目合建一座110kV升压站（终期规划预留三期设备位置），以一回110kV送出线路接入330kV变电站。

标段概况：国能白水风电项目一期、二期集电线路长度共计104km（其中：一期17km，二期87km），本标段为其中52km（均为二期工程范围内集电线路）对应的集电线路基础工程、安装工程、架空线路塔上电气设备安装及接地工程、通信光缆安装、线路交叉跨越、线路廊道清理、临时用地及青苗补偿、协调等有关工作内容（与吊装分界点为塔筒内电气平台高压开关柜接线端子，塔筒内电气平台高压开关柜-铁塔上塔的35kV高压电缆施工包含在本标段内）。

2.3 工期要求

国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目35kV集电线路二工区专业分包，计划于2025年6月 25 日开工，2026年 8 月 30 日完工。

其中具体节点目标如下：

二期15万千瓦首批并网线路具备带电条件时间为2025年10月30日，2025年12月25日前8台风机对应的集电线路，其余线路全部完成且具备带电条件时间为2026年8月30日（具体风机对应线路路径及长度以发包人通知为准）。

2.4 质量要求

国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程35kV集电线路二工区专业分包 质量要求：满足设计图纸、国家及行业规范要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目35kV集电线路二工区专业分包

国能白水风电项目一期、二期集电线路长度共计104km（其中：一期17km，二期87km），本标段为其中52km（均为二期工程范围内集电线路）对应的集电线路建筑工程、设备及安装工程、架空线路安装及接地安装、通信光缆安装、线路交叉跨越、走廊清理、土地征租及青赔、协调等有关工作内容（与吊装分界点为塔筒内电气平台高压开关柜接线端子，塔筒内电气平台高压开关柜-铁塔上塔的35kV高压电缆施工包含在本标段内）。

其他要求如下：

1.施工供电、供水、生活设施、材料堆场由投标人自行负责。

2.甲供设备卸车、保管、倒运由投标人自行负责。

3.负责工程建设过程中的全部档案资料编制并配合发包人进行资料移交。

4生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施使用及恢复由投标人自行负责；

本工程在施工期间，若承包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工；若遇建设单位投资

决策导致项目停建，发包人与建设单位EPC总承包合同解除，甲乙双方合同则自行解除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有输变电专业三级或承装承试四级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2021-2023年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：一级建造师(机电工程)证书，安全B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格证书或中级专业技术职称及以上；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员；

3.1.4 企业工程业绩要求：近5年35kV集电线路施工业绩不少于2项；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司、中国电建西北院和国家能源集团黑名单的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构，安全管理必须满足《中国电力建设集团有限公司分包安全管理实施细则》的要求。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年6月 6 日至 2025年 6 月 10日，每日上午8:30时至17:00时（北京时间，不含法定公休日）……

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：陈经理
手机：13718064756（微信同号）
电话：010-83551561
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411