招标信息

中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目水环保工程专业分包招标公告

                                         （招标编号：MNFD-SG-029-2024）

1.招标条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 水环保 工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内。

2.2 工程概况及标段概况

内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目场址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内。风电场中心位置约为北纬41°59′42″、东经107°32′54″，场址面积约410平方公里，距离内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇南约42km处。本工程装机容量150万千瓦，安装150台单机容量为10MW的风力发电机组，配套建设3座220kV升压站及运行管理中心等。本项目场地属沙化草原地貌，风电场范围内地形开阔平坦，海拔约1200m~1400m。场址可通过北侧已有道路与附近县道或省道相连，交通较便利。

本标段为水环保工程施工标

2.3 工期要求

 内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目水环保工程施工标段 计划于 2025 年 7 月 20 日开工，  2025 年 8 月 31 日完工。具体以进场开工时间为准。

2.4 质量要求

内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目 施工 标段 水环保工程施工标 质量要求： 合格，符合工程创优要求，符合国家、地方相关部门对整个项目水土保持、环境保护、复垦施工相关的要求，确保本项目通过水土保持、环境保护、复垦等各项验收。 

2.5 招标范围

本次招标工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目项目施工标段水环保工程施工标段，承包范围包括（但不限于）： 

（1）负责整个项目（包括但不限于本项目全部风电场进场道路及场内道路、风机吊装平台、35kV集电线路、220kV升压站、总包营地、分包营地、升压站周边及2号商混站）的水土保持、环境保护、复垦施工工作，配合完成整个项目的水土保持、环境保护、复垦验收工作，确保项目顺利拿到水土保持、环境保护、复垦验收证书；

（2）负责施工期环水保措施。

（3）施工期间临建设施自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内；

（4）负责相关报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险，且不能以此作为工期和价格索赔的理由；

（5）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决；

（6）完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作

（7）所有工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务；

（8）项目施工过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台；

（9）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等；

（10）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作，配合发包人完成创优的工作；

（11）投标人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件（包含各工程类所有验收资料及试验报告），并安排专人配合；响应人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中；

（12）施工单位在当地的营业许可等相关施工手续，费用含在总报价中。

详见招标文件技术条款。

3.投标人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有市政工程施工总承包二级及以上资质，具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证

3.1.2企业资产（财务要求）： 近三年财务状况（2021年、2022年、2023年）良好、且无亏损

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有建筑或市政专业二级及以上注册建造师职业资格证书、中级职称、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过1个或多个类似工程项目经理业绩，且未担任其他在建工程项目的项目经理

（2）项目技术负责人的资格要求： 具有中级及以上职称

（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：  人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位

3.1.4 企业工程业绩要求： 近3年内具有不得少于1项类似工程业绩及经验

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。

4.招标文件的获取

4.1（A）凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 06 月 09 日至 2025 年 06 月 13 日，每日上午  8:30  时至  11:30 时，下午  14:00  时至  17:00  时（北京时间，不含法定公休日），……获取项目。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。

联系人：陈经理
手机：13718064756（微信同号）
电话：010-83551561
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411