招标信息

1.1项目概况：本项目为集中招标项目，系2025年-2027年中国电信股份有限公司龙岩分公司的建筑装饰工程施工框架采购项目。采购不含税金额预估1000.00万元，拟分为2个片区进行采购，其中份额一（本部、新罗、永定、漳平、长汀）不含税金额600万元；份额二（上杭、武平、连城）不含税金额400万元。

1.2招标内容

（1）招标内容：招标服务期限内中国电信龙岩分公司（全市，含乡镇、村）单个项目立项金额100万元以下(不含100万元)的电信营业厅和实体渠道门店的装修改造、换彩项目的办公场所改造、局屋建设修缮及配套的机房土建装修改造（不包括新建房屋、危房加固等结构安全以及专项消防改造类）等资本性支出类工程项目。

（2）项目建设地点：对应实施区域为中国电信龙岩分公司本部及新罗分公司、永定分公司、漳平分公司、长汀分公司等县市（区）分公司的局屋、机房及渠道门店（含乡镇、村）所在地，或对应实施区域为中国电信上杭分公司、武平分公司、连城分公司等县分公司的局屋、机房及渠道门店（含乡镇、村）所在地。

（3）招标金额及框架合同有效期：本项目采用“框架+订单”方式进行采购，框架预估采购金额上限1000万元（不含税）人民币。框架有效期为24个月或订单累计金额达到项目预计采购金额上限，两者先到者为截止。该预估采购金额为招标人指定履行部门预计在需求期内可能发生的项目采购金额，并不作为招标人指定履行部门向供应商作出的具体项目或具体采购金额的承诺，如招标人指定履行部门在需求期内未向中标人下达采购订单或未足额下达采购订单，不构成招标人违约，且中标人不得追究招标人违约责任。

（4）工程质量要求：严格按造设计施工图、预算编制文件、设计会审纪要、设计变更通知单等文件进行施工，达到国家《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》( GB50210-2018)、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其它国家制订的施工及验收规定规范的质量评定的标准，并按国家工程竣工验收有关规定进行验收，质量等级为：合格。

（5）单个订单项目工期：各个单项项目订单完成时限以招标人指定履行部门下达的施工委托任务书上要求的工期为准。

（6）承包方式及保修期：实行工程包工包料，包施工，包质量，包工期，包文明施工，按实结算。保修期：自工程项目验收合格之日起2年，其中涉及防水、卫生间改造等施工部分的保修期为5年。

……

1.3本项目不划分标包，本项目中标人数量为2个，份额及对应实施区域分配如下：

1.4本项目设置最高投标限价，最高投标限价为折扣系数94%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。【法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。】

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.1.3本次招标不接受联合体投标。

2.1.4投标人同时具备以下有效资质证书：（1）（2）

（1）具备有效的建设行政主管部门核发有效期内建筑工程施工总承包资质三级（含总承包资质三级，须含有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质。

（2）具备有效的建设行政主管部门核发有效期内《施工企业安全生产许可证》。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

至投标截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的（若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件）：

1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，应提供住房城乡建设部发布的资质延期文件。 

2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。

2.1.5外省企业其它要求：企业法人工商注册地不在福建省行政区域内的投标人参加投标，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑[2015]35 号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑[2015]13 号）要求办理企业信息登记。提供按上述文件要求已办理完整信息登记手续的证明材料，或提供“福建省住房和城乡建设厅管网”→“福建省建设行业信息公开平台”→“入闽企业”  →“省外建筑业”中公示的查询网页（须加盖投标人公章），查询网页至少须包含“企业基本情况”网页（须加盖投标人公章）。

2.1.6本项目要求投标人具备以下人员要求及资质：（1）（2）（3）

（1）企业主要负责人：具备1人，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人：配备1人，具备住房和城乡建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证），同时具备建设行政主管部门核发有效的二级（含二级）以上注册建造师（建筑工程专业）执业证书；

（3）专职安全员：配备1人，具备住房和城乡建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（C证）。

【提供A/B/C三类人员的①有效的身份证复印件/扫描件（正、反面）；②相关证书的清晰复印件/扫描件；③2025年01月01日起至投标截止之日止任意连续6个月社会保险经办机构出具的投标人（或投标人下属不具备法人资格的分支机构）为职工缴纳社会保险的单位缴费信息记录。社保缴费信息记录应至少体现：1）投标人名称；2）职工姓名；3）社会保险经办机构盖章；4）逐月的缴费信息记录或缴费起止始时间。④注册建造师还需提供全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）的建造师注册信息查询结果【显示姓名、注册类别、注册专业、证书编号、注册单位（注册单位须为投标人）、有效期】截屏图片。上述信息资料不全或提供的材料模糊不清，则不予认可。上文中所列的“有效期”须覆盖至本项目的投标截止之日】

2.2投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年起，月日以投标截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）近两年（自2023年起，月日以投标截止时间的月日为准）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（17）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的】；

（18）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3投标产品资格要求：

2.3.1投标产品应是来自中华人民共和国成熟稳重的产品。

2.4法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:【2025年7月8日17时30分至2025年7月14日17时30分】（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：陈经理
手机：13718064756（微信同号）
电话：010-83551561
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411