招标信息

密山市黑台粮库有限公司1000吨烘干塔一座及附属设施项目招标公告

2025-07-17
1.招标条件

本招标项目密山市黑台粮库有限公司1000吨烘干塔一座及附属设施项目已由《密山市发展和改革局文件》密发改呈【2025】2号文件批准建设，项目业主为密山市黑台粮库有限公司，资金来源为2023年超级产粮大县奖励资金和企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1本招标项目建设资金已落实，主要建设内容：建设1000吨烘干塔一座及附属设施具体施工内容详见图纸及工程量清单。

2.2计划工期：计划开工日期2025年08月15日，计划竣工日期2025年09月15日，总工期31日历天（此工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。

2.3本项目分为1个标段。其中：招标控制价为2561431.76元。

2.4建设地点：密山市黑台粮库有限公司院内。

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.6招标范围：完成本项目施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，投标期间企业资质未处于被有关行政监督部门吊销或暂扣等处罚期内并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

3.2投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格(注册单位名称必须与投标人名称一致且为在职人员），提供近3个月（2025年04月-2025年06月）连续在本企业缴费养老保险证明材料（具有盖社保机构章），建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外。并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3.3拟派项目组织机构人员:投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决，投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。最低标准项目管理机构人员标准：技术负责人1人，具备建筑工程相关专业中级及以上职称；施工员1人，具备建筑工程相关专业岗位证书；质量员1人，具备建筑工程相关专业岗位证书；安全员1人，具备C类安全生产考核合格证书，※标准员1名；※材料员1名；※机械员1名；※劳务员1名；※资料员1名；（※为项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位。同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的负责人，项目管理机构人员需提供相关岗位证件）。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反本规定，相关投标均将被否决。

3.6本次招标采取资格后审，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同，资格审查的具体要求详见招标文件。

3.7投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2022年1月1日至公告发布日之后），以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询]。

3.8投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。[投标人应自行通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）进行查询，查询日期须为公告发布之日后]。

3.9本次招标要求投标人信誉良好，无不良行为记录；无拖欠工程款和农民工工资情形；投标人企业财务状况良好，企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态。如存在以上情形，其投标将被否决或取消中标资格（含围标串标等，投标人须提供以上承诺）。

4.招标文件的获取

4.1下载时间为2025年07月17日16时00分至2025年07月23日16时00分（北京时间，下同）。

5.投标文件的递交

5.1投标截止时间为2025年08月07日09时00分。


本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：陈经理
手机：13718064756（微信同号）
电话：010-83551561
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411

相关项目